Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Ticaret Hukuku · ön sınıflandırma
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi E.2016/3080 K.2018/151
Özet: Ticaret Mahkemesi, taraf vekillerinin eksik yasal belgeler nedeniyle dosyayı iade ettiği, sözleşmede ceza şartının fesihle ilgili hüküm bulunmadığı, membran uygarlığı süresinde teslim edilmediği ve proje hatası uyarısının yerine getirilmediği gerekçesiyle 15. Hukuk Dairesi 2016/3080 E. sayılı kararda 8,20 TL, 20.753,80 TL temyiz ilâm harcını davacıya ve davalıya kendiliğinden çekme, kararın onaylanmasını ve 15 gün içinde düzeltme talebinde bulunulabilmesini hükme bağlamış, bu karar kabul edilmiştir.
Mahkemesi: Ticaret Mahkemesi
Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış, eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmâl edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
- KARAR -
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle sözleşme davacı tarafından feshedilmiş olup ifaya ekli ceza-i şartın fesih halinde istenebileceğine dair sözleşmede bir hüküm bulunmamasına, davalı yüklenicinin üstlendiği membran uygulanmasının süresinde teslim edilmediği gibi ayrıca proje hatası var ise bununla ilgili uyarı görevini yerine getirdiğini kanıtlayamadığı ve davalı yüklenicinin getirmiş olduğu tüm malzemelerinin davalıya iade edileceğinin tabiî bulunmasına göre tarafların yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 8,20 TL temyiz ilâm harcının temyiz eden davacıdan, bakiye 20.753,80 TL temyiz ilâm harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 22.01.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış, eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmâl edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
- KARAR -
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle sözleşme davacı tarafından feshedilmiş olup ifaya ekli ceza-i şartın fesih halinde istenebileceğine dair sözleşmede bir hüküm bulunmamasına, davalı yüklenicinin üstlendiği membran uygulanmasının süresinde teslim edilmediği gibi ayrıca proje hatası var ise bununla ilgili uyarı görevini yerine getirdiğini kanıtlayamadığı ve davalı yüklenicinin getirmiş olduğu tüm malzemelerinin davalıya iade edileceğinin tabiî bulunmasına göre tarafların yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 8,20 TL temyiz ilâm harcının temyiz eden davacıdan, bakiye 20.753,80 TL temyiz ilâm harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 22.01.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Bu karar metni kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; taraf kimlik bilgileri anonimleştirilir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, hukuki tavsiye yerine geçmez. Kişisel verilerinizin yer aldığını düşünüyorsanız kaldırma talebinde bulunabilirsiniz.