Danıştay13. Daireİdare Hukuku · ön sınıflandırma
Danıştay 13. Daire E.2019/4428 K.2023/5433
Özet: İşbu dava, lisanssız güneş enerjisi tesisi kurulması için yapılmış bağlanı anlaşmasına ilişkin süre uzatımı talebinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından reddedilmesine karşı başlatılmıştır. Danıştay, Bölge İdare Mahkemesi kararını bozarak, karara itiraz eden davacıya ek süre verilmesinin haklı olmadığı sonucuna varmış ve kararın geçersiz kılınmasını istemiştir.
T.C. DANIŞTAY ONÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas No:2019/4428
Karar No:2023/5433
TEMYİZ EDEN (DAVACI): ... Sanayi ve Ticaret A.Ş.
VEKİLİ: Av. ...
KARŞI TARAF (DAVALI): ... Kurumu
VEKİLİ: Av. ...
İSTEMİN KONUSU: ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesi'nin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ:
Dava konusu istem: ... ili, ... ilçesi, ... Köyü, ... Mevkii, ... Ada, ... nolu parsel üzerinde kurulması planlanan lisanssız güneş enerjisine dayalı üretim tesisi ile ilgili bağlantı anlaşması kapsamında süre uzatımı talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (Kurul) ... tarih ve ... sayılı kararının iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:... İdare Mahkemesi'nce verilen ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararda; davacı şirketin lisanssız güneş enerjisi santrali kurabilmek için ilgili dağıtım şirketi olan ... Elektrik Dağıtım A.Ş. (...) ile 28/05/2015 tarihinde "Bağlantı Anlaşması" imzaladığı, bu anlaşma kapsamında tesisin geçici kabulünün yapılarak işletmeye geçmesi gereken son tarihin 28/05/2017 tarihi olduğu, davacı şirket tarafından 21/04/2017 tarihinde ...'a yapılan başvuruda, enerji sektöründeki kredi yükünün nakit açığı nedeniyle taşınamaz hâle geldiği, işletmelerin ekonomik olarak zorda olması nedeniyle bankaların ekonomik belirsizlikten dolayı kredi vermekte isteksiz olduğu, dolar kurunda aşırı artışlar meydana geldiği belirtilerek 270 gün ek süre verilmesi istemine yer verildiği, sonrasında ...'ın davalı idareden davacının ek süre verilmesi istemi hakkındaki görüşlerin bildirilmesinin istendiği, dava konusu Kurul kararıyla davacının başvurusunun reddine karar verilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı, olayda, ... tarafından 28/04/2017 tarihinde yapılan denetimde, davacı şirket ile imzalanan anlaşmaya konu sahada herhangi bir çalışma yapılmadığının tespit edildiği, davacı şirket tarafından sektördeki ağır ekonomik koşulların mücbir sebep teşkil ettiği iddia edilmekte ise de, TEİAŞ verilerine göre 2016 ve 2017 yılları içerisinde pek çok lisanssız elektrik üretimi tesisinin işletmeye geçtiği, davacının olağanüstü koşullara ilişkin olarak bahsettiği Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı'nın yazısının, güneş enerjisi santrali yapımına ilişkin anlaşmalar ve bu piyasanın koşullarına yönelik olmadığı, dolayısıyla bu yazının davalı idarece bahse konu piyasada olağanüstü koşulların bulunduğunun kabul edildiği şeklinde yorumlanamayacağı dikkate alındığında, davacı şirket tarafından söz konusu tesisin finansmanı konusunda sıkıntı yaşanması durumunun, bir olayın mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için aranan "gerekli özen ve dikkati göstermiş ve tüm önlemleri almış olmasına karşın olayın önlenemeyecek, kaçınılamayacak ve öngörülemeyecek olması" şartını taşımadığı anlaşıldığından, tesis edilen dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir.
Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesi'nce; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının usul ve hukuka uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.
TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davacı tarafından, ülkede yaşanan olağanüstü koşullar nedeniyle banka kredilerinde daralma yaşandığı ve ekonomik tedbirler alındığı, yatırımdaki gecikmenin bu olağanüstü durumdan kaynaklandığı, idarece olağanüstü gelişmelerin kabul edildiği, gerekli çalışmalar yapılmasına rağmen elinde olmayan nedenlerle yatırımda gecikme olduğundan bağlantı anlaşmasının süresinin uzatılmak istenildiği, idarece revize projenin 7 ay sonra onaylandığı, Kurul kararında ileri sürülen delillerin neden mücbir sebep olarak değerlendirilmediğinin açıklanmadığı, işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.
KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davalı idare tarafından, savunma verilmemiştir.
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ...'NUN DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemesi kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunun reddi yolundaki ... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesi'nin ... tarih ve E:..., K:... sayılı temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, anılan Bölge İdare Mahkemesi kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Posta giderleri avansından artan tutarın davacıya iadesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un 50. maddesi uyarınca, bu kararın taraflara tebliğini ve bir örneğinin de ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesi'ne gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine, 11/12/2023 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.
Esas No:2019/4428
Karar No:2023/5433
TEMYİZ EDEN (DAVACI): ... Sanayi ve Ticaret A.Ş.
VEKİLİ: Av. ...
KARŞI TARAF (DAVALI): ... Kurumu
VEKİLİ: Av. ...
İSTEMİN KONUSU: ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesi'nin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ:
Dava konusu istem: ... ili, ... ilçesi, ... Köyü, ... Mevkii, ... Ada, ... nolu parsel üzerinde kurulması planlanan lisanssız güneş enerjisine dayalı üretim tesisi ile ilgili bağlantı anlaşması kapsamında süre uzatımı talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (Kurul) ... tarih ve ... sayılı kararının iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:... İdare Mahkemesi'nce verilen ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararda; davacı şirketin lisanssız güneş enerjisi santrali kurabilmek için ilgili dağıtım şirketi olan ... Elektrik Dağıtım A.Ş. (...) ile 28/05/2015 tarihinde "Bağlantı Anlaşması" imzaladığı, bu anlaşma kapsamında tesisin geçici kabulünün yapılarak işletmeye geçmesi gereken son tarihin 28/05/2017 tarihi olduğu, davacı şirket tarafından 21/04/2017 tarihinde ...'a yapılan başvuruda, enerji sektöründeki kredi yükünün nakit açığı nedeniyle taşınamaz hâle geldiği, işletmelerin ekonomik olarak zorda olması nedeniyle bankaların ekonomik belirsizlikten dolayı kredi vermekte isteksiz olduğu, dolar kurunda aşırı artışlar meydana geldiği belirtilerek 270 gün ek süre verilmesi istemine yer verildiği, sonrasında ...'ın davalı idareden davacının ek süre verilmesi istemi hakkındaki görüşlerin bildirilmesinin istendiği, dava konusu Kurul kararıyla davacının başvurusunun reddine karar verilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı, olayda, ... tarafından 28/04/2017 tarihinde yapılan denetimde, davacı şirket ile imzalanan anlaşmaya konu sahada herhangi bir çalışma yapılmadığının tespit edildiği, davacı şirket tarafından sektördeki ağır ekonomik koşulların mücbir sebep teşkil ettiği iddia edilmekte ise de, TEİAŞ verilerine göre 2016 ve 2017 yılları içerisinde pek çok lisanssız elektrik üretimi tesisinin işletmeye geçtiği, davacının olağanüstü koşullara ilişkin olarak bahsettiği Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı'nın yazısının, güneş enerjisi santrali yapımına ilişkin anlaşmalar ve bu piyasanın koşullarına yönelik olmadığı, dolayısıyla bu yazının davalı idarece bahse konu piyasada olağanüstü koşulların bulunduğunun kabul edildiği şeklinde yorumlanamayacağı dikkate alındığında, davacı şirket tarafından söz konusu tesisin finansmanı konusunda sıkıntı yaşanması durumunun, bir olayın mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için aranan "gerekli özen ve dikkati göstermiş ve tüm önlemleri almış olmasına karşın olayın önlenemeyecek, kaçınılamayacak ve öngörülemeyecek olması" şartını taşımadığı anlaşıldığından, tesis edilen dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir.
Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesi'nce; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının usul ve hukuka uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.
TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davacı tarafından, ülkede yaşanan olağanüstü koşullar nedeniyle banka kredilerinde daralma yaşandığı ve ekonomik tedbirler alındığı, yatırımdaki gecikmenin bu olağanüstü durumdan kaynaklandığı, idarece olağanüstü gelişmelerin kabul edildiği, gerekli çalışmalar yapılmasına rağmen elinde olmayan nedenlerle yatırımda gecikme olduğundan bağlantı anlaşmasının süresinin uzatılmak istenildiği, idarece revize projenin 7 ay sonra onaylandığı, Kurul kararında ileri sürülen delillerin neden mücbir sebep olarak değerlendirilmediğinin açıklanmadığı, işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.
KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davalı idare tarafından, savunma verilmemiştir.
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ...'NUN DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemesi kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunun reddi yolundaki ... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesi'nin ... tarih ve E:..., K:... sayılı temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, anılan Bölge İdare Mahkemesi kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Posta giderleri avansından artan tutarın davacıya iadesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un 50. maddesi uyarınca, bu kararın taraflara tebliğini ve bir örneğinin de ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesi'ne gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine, 11/12/2023 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.
Bu karar metni kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; taraf kimlik bilgileri anonimleştirilir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, hukuki tavsiye yerine geçmez. Kişisel verilerinizin yer aldığını düşünüyorsanız kaldırma talebinde bulunabilirsiniz.