Danıştay13. Daireİdare Hukuku · ön sınıflandırma
Danıştay 13. Daire E.2019/3653 K.2023/5439
Özet: 1) Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., lisanssız güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla Elektrik Dağıtım A.Ş. ile bağlamış ve bağlantı anlaşması süre uzatımı talebinin reddi üzerine İdare Mahkemesi kararının temyiz edilmesini istiyor; 2) Danıştay, önceki mahkemenin kararını “onayla” kabul ederek, temyiz giderlerini davacıya yüklemiş ve posta giderlerinden artan tutarın iadesini emredmiştir.
T.C. DANIŞTAY ONÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas No:2019/3653
Karar No:2023/5439
TEMYİZ EDEN (DAVACI): ... Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.
VEKİLİ: Av. ...
KARŞI TARAF (DAVALI): ... Kurumu
VEKİLİ: Av. ...
İSTEMİN KONUSU: ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesi'nin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ:
Dava konusu istem: Konya ili, Kulu ilçesi, ... Mahallesi, ... Mevkii, ... Ada, ... numaralı parsel üzerinde kurulması planlanan lisanssız güneş enerjisine dayalı üretim tesisi ile ilgili bağlantı anlaşması kapsamında süre uzatımı talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (Kurul) ... tarih ve ... sayılı kararının iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesi'nce verilen ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararda; davacı şirketin söz konusu güneş enerjisine dayalı üretim tesisini kurabilmek için ilgili dağıtım şirketi olan ... Elektrik Dağıtım A.Ş. ile 01/09/2015 tarihinde bağlantı anlaşması imzaladığı, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin 24. maddesine uyarınca bu tesisin iki yıl içinde (01/09/2017 tarihine kadar) geçici kabulünün tamamlanarak işletmeye geçirilmesi gerektiği, davacı şirketin 09/08/2017 tarihli dilekçeyle ülkede yaşanan olağanüstü gelişmeler nedeniyle tüm yatırımlarda gecikme olduğu, yatırıma başlanılması ile ilgili tüm sürecin takip edilerek gerekli çalışmaların yapıldığı, yükümlülüklerin yerine getirildiği, şirket dışında gelişen sebeplerle yatırımın süresinde tamamlanamadığı, bu hâlleri gidermek üzere yapım süresinde oluşan 360 gün gecikme nedeniyle ek süre verilmesi için başvuru yapılması üzerine üretim tesisinin yapılacağı alanla ilgili saha tespit tutanağı ve fotoğrafların ... Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından davalı idareye iletildiği, 19/08/2017 tarihinde yapılan denetimde hazırlanan saha tespit tutanağıyla tesisin yapılacağı sahada herhangi bir çalışmanın yapılmadığının tespit edildiği, bunun üzerine davacı şirketin süre uzatım isteminin dava konusu işlem ile reddedildiği,
Bu durumda, davacı şirketin üretim tesisinin mevzuatta belirlenen sürede işletme faaliyetine başlamadığı açık olup, her ne kadar bu gecikmenin ülkede yaşanan olağanüstü gelişmeler nedeniyle şirket dışında gelişen sebeplerden kaynaklandığı öne sürülmüş ise de, sözü edilen gecikmelerin yönetmelikte düzenlenen mücbir sebepler kapsamında değerlendirilemeyeceği, davacı şirketin süre uzatım talebi gerekçesinde herhangi bir kamu kurum veya kuruluşuna yapılan başvurudan kaynaklı gecikme yaşandığının ifade edilmediği, üretim tesisinin finansmanı konusunun davacı şirketin sorumluluğunda olduğu, üretim tesisinin kurulumuyla ilgili olarak imzalanan kurulum ve satış sözleşmelerinin tarihlerinin bağlantı anlaşmasının imzalandığı tarihten yaklaşık yedi ay sonra olduğu, kaldı ki bu hususların ortaya çıktığı tarihleri izleyen makul süreler içinde yükümlülüklerine olan etkisini ve etkilerin tahmini giderilme süresinin değerlendirilmek suretiyle davalı idareye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ancak bu konularda da davalı idareye herhangi bir bilgilendirmede bulunulmadığı, kurulacak olan üretim tesisinin iş ve işlemleri ile ilgili olarak idareden kaynaklı herhangi bir gecikmenin olduğuna ilişkin bilgi ve belge sunulmadığı anlaşıldığından, davacı şirketin süre uzatılmasına yönelik isteminin reddine ilişkin dava konu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir.
Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesi'nce; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının usul ve hukuka uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.
TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davacı tarafından, ülkede yaşanan olağanüstü koşullar nedeniyle banka kredilerinde daralma yaşandığı ve ekonomik tedbirler alındığı, yatırımdaki gecikmenin bu olağanüstü durumdan kaynaklandığı, idarece olağanüstü gelişmelerin kabul edildiği, gerekli çalışmalar yapılmasına rağmen elinde olmayan nedenlerle yatırımda gecikme olduğundan bağlantı anlaşmasının süresinin uzatılmak istenildiği, idarece revize projenin 7 ay sonra onaylandığı, Kurul kararında ileri sürülen delillerin neden mücbir sebep olarak değerlendirilmediğinin açıklanmadığı, işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.
KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davalı idare tarafından, savunma verilmemiştir.
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ...'NUN DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemesi kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunun reddi yolundaki ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesi'nin ... tarih ve E:..., K:... sayılı temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, anılan Bölge İdare Mahkemesi kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Posta giderleri avansından artan tutarın davacıya İadesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un 50. maddesi uyarınca, bu kararın taraflara tebliğini ve bir örneğinin de ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesi'ne gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine, 11/12/2023 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.
Esas No:2019/3653
Karar No:2023/5439
TEMYİZ EDEN (DAVACI): ... Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.
VEKİLİ: Av. ...
KARŞI TARAF (DAVALI): ... Kurumu
VEKİLİ: Av. ...
İSTEMİN KONUSU: ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesi'nin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ:
Dava konusu istem: Konya ili, Kulu ilçesi, ... Mahallesi, ... Mevkii, ... Ada, ... numaralı parsel üzerinde kurulması planlanan lisanssız güneş enerjisine dayalı üretim tesisi ile ilgili bağlantı anlaşması kapsamında süre uzatımı talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (Kurul) ... tarih ve ... sayılı kararının iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesi'nce verilen ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararda; davacı şirketin söz konusu güneş enerjisine dayalı üretim tesisini kurabilmek için ilgili dağıtım şirketi olan ... Elektrik Dağıtım A.Ş. ile 01/09/2015 tarihinde bağlantı anlaşması imzaladığı, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin 24. maddesine uyarınca bu tesisin iki yıl içinde (01/09/2017 tarihine kadar) geçici kabulünün tamamlanarak işletmeye geçirilmesi gerektiği, davacı şirketin 09/08/2017 tarihli dilekçeyle ülkede yaşanan olağanüstü gelişmeler nedeniyle tüm yatırımlarda gecikme olduğu, yatırıma başlanılması ile ilgili tüm sürecin takip edilerek gerekli çalışmaların yapıldığı, yükümlülüklerin yerine getirildiği, şirket dışında gelişen sebeplerle yatırımın süresinde tamamlanamadığı, bu hâlleri gidermek üzere yapım süresinde oluşan 360 gün gecikme nedeniyle ek süre verilmesi için başvuru yapılması üzerine üretim tesisinin yapılacağı alanla ilgili saha tespit tutanağı ve fotoğrafların ... Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından davalı idareye iletildiği, 19/08/2017 tarihinde yapılan denetimde hazırlanan saha tespit tutanağıyla tesisin yapılacağı sahada herhangi bir çalışmanın yapılmadığının tespit edildiği, bunun üzerine davacı şirketin süre uzatım isteminin dava konusu işlem ile reddedildiği,
Bu durumda, davacı şirketin üretim tesisinin mevzuatta belirlenen sürede işletme faaliyetine başlamadığı açık olup, her ne kadar bu gecikmenin ülkede yaşanan olağanüstü gelişmeler nedeniyle şirket dışında gelişen sebeplerden kaynaklandığı öne sürülmüş ise de, sözü edilen gecikmelerin yönetmelikte düzenlenen mücbir sebepler kapsamında değerlendirilemeyeceği, davacı şirketin süre uzatım talebi gerekçesinde herhangi bir kamu kurum veya kuruluşuna yapılan başvurudan kaynaklı gecikme yaşandığının ifade edilmediği, üretim tesisinin finansmanı konusunun davacı şirketin sorumluluğunda olduğu, üretim tesisinin kurulumuyla ilgili olarak imzalanan kurulum ve satış sözleşmelerinin tarihlerinin bağlantı anlaşmasının imzalandığı tarihten yaklaşık yedi ay sonra olduğu, kaldı ki bu hususların ortaya çıktığı tarihleri izleyen makul süreler içinde yükümlülüklerine olan etkisini ve etkilerin tahmini giderilme süresinin değerlendirilmek suretiyle davalı idareye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ancak bu konularda da davalı idareye herhangi bir bilgilendirmede bulunulmadığı, kurulacak olan üretim tesisinin iş ve işlemleri ile ilgili olarak idareden kaynaklı herhangi bir gecikmenin olduğuna ilişkin bilgi ve belge sunulmadığı anlaşıldığından, davacı şirketin süre uzatılmasına yönelik isteminin reddine ilişkin dava konu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir.
Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesi'nce; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının usul ve hukuka uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.
TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davacı tarafından, ülkede yaşanan olağanüstü koşullar nedeniyle banka kredilerinde daralma yaşandığı ve ekonomik tedbirler alındığı, yatırımdaki gecikmenin bu olağanüstü durumdan kaynaklandığı, idarece olağanüstü gelişmelerin kabul edildiği, gerekli çalışmalar yapılmasına rağmen elinde olmayan nedenlerle yatırımda gecikme olduğundan bağlantı anlaşmasının süresinin uzatılmak istenildiği, idarece revize projenin 7 ay sonra onaylandığı, Kurul kararında ileri sürülen delillerin neden mücbir sebep olarak değerlendirilmediğinin açıklanmadığı, işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.
KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davalı idare tarafından, savunma verilmemiştir.
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ...'NUN DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemesi kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunun reddi yolundaki ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesi'nin ... tarih ve E:..., K:... sayılı temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, anılan Bölge İdare Mahkemesi kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Posta giderleri avansından artan tutarın davacıya İadesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un 50. maddesi uyarınca, bu kararın taraflara tebliğini ve bir örneğinin de ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesi'ne gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine, 11/12/2023 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.
Bu karar metni kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; taraf kimlik bilgileri anonimleştirilir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, hukuki tavsiye yerine geçmez. Kişisel verilerinizin yer aldığını düşünüyorsanız kaldırma talebinde bulunabilirsiniz.